最高法：一个工程前后有三个施工方，中间的施工方主张工程款，如何确定工程量？
最高法院认为：
关于张新平实际施工量的问题。
基于本案已经查明的事实：
2月，成虎公司与新宇公司签订《湖南省建设工程施工合同》，约定新宇公司承包施工安仁县成虎商联大厦项目；
10月左右，在完成桩基工程后，新宇公司停工并撤离工地，双方解除了建设工程施工合同；
11月18日，张新平组织人员、机械设备进场施工；后张新平因故停工后，安仁县成虎商联大厦扫尾工程由他人完工。
由此，案涉工程由三个施工阶段组成：前期施工阶段，张新平施工阶段，扫尾工程施工阶段。
张新平申请再审对后两个施工阶段的工作量核算无异议，本院对此不再审查。对于前期施工阶段，成虎公司于二审中提交了张新平进场前施工现场照片以及证人证言等证据材料，主张前期施工由挂靠新宇公司的实际施工人李某完成，张新平对此持有异议。
二审法院就此专门组织各方当事人实地勘查施工现场对前述照片进行了比对确认，同时告知各方当事人通知原施工人员到现场指认施工范围，后李某现场进行了指认，而张新平无故未安排施工人员到场。
二审庭审中，李某及案涉工程监理彭某作为证人到庭参加诉讼，均证明案涉工程Ｂ栋桩基、承台、钢筋柱子及Ａ栋和Ｂ栋的剪力墙系李某施工。据此，在张新平未提交证据证明该部分工程由其施工的情况下，二审判决结合具体案情认定成虎公司提交证据的证明力明显大于张新平所提证据的证明力，案涉工程Ｂ栋桩基、承台、钢筋柱子及Ａ栋和Ｂ栋的剪力墙由实际施工人李某施工，有相应的依据。
张新平再审主张二审判决未依据施工图纸及造价结论等客观证据，将其施工量计算给李某错误，但未就此提交新的证据足以推翻二审判决的前述认定，张新平该项再审事由不能成立。鉴于成虎公司、罗成虎、张细玉再审提交的《会议纪录》《监理日志》拟证明在张新平进场之前，李某已经对Ａ、Ｂ栋四周框架剪力墙和Ｂ栋基础进行施工，而本院对该事实已予以支持，故对该部分证据不再审查。
判决 · 最高人民法院 · 最高法民再168号 · -09-15
新 造价法律实务问答张雷+建设工程专项法律实务第二版 招标
租房子怕被坑、怕房东不退押金？别担心，用我给大家准备的这份《租房合同》
【案例28----肖某生虚假诉讼罪案例，伪造供销学校整体出售合同书和国土证将租赁合同成立前修建存在的五处房屋登记在自己公司名下，然后未付租金且未续租，起诉供销社赔偿租赁期间的损失，法院判处罚金5000元，()湘0981刑初217号】
公诉机关湖南省沅江市人民检察院。
被告人肖某生，男，汉族，沅江市人，初中文化，沅江市畜牧水产局退休人员，中共党员，住沅江市。因本案于4月7日被沅江市公安局取保候审，同年7月15日本院重新办理取保候审。
经审理查明，被告人肖某生系沅江市某某牛业有限公司法人代表，该公司在至期间租用沅江市供销合作社联合社（以下简称沅江市供销社）的供销学校场地用于牛业养殖。10月，被告人肖某生为办理银行贷款，伪造了供销学校整体出售合同书和国土证，并利用伪造的出售合同和国土证在沅江市房产局办理了房产证，产权证号为沅房权证琼字第00**2***号、沅房权证琼字第00**2***号、沅房权证琼字第00**2***号、沅房权证琼字第00**2***号、沅房权证琼字第00**2***号，将租赁合同成立前已修建存在的五处房屋登记在沅江市某某乳业有限公司名下。
，因沅江市某某牛业有限公司未付清租金且未续租，沅江市供销社将供销学校出租给其他公司，造成肖某生在租赁期间投入的水电改造、绿化种植的损失，遂双方发生纠纷。10月31日，沅江市某某牛业有限公司以物权保护为由将沅江市供销合作社诉至本院，要求沅江市供销合作社返还其在租赁场所内所种的雪松树、樟树、所建设的五间新房（150平方米），或折价赔偿拆除原告建设的房屋等各项损失共计1062800元，本院于10月15日判令沅江市供销合作社联合社赔偿沅江市某某牛业有限公司652296元，其中案涉五处房产的价值经鉴定评估机构认定为610564元。
因沅江市供销社不服向益阳市中级人民法院提起上诉，益阳市中级人民法院于8月28日作出（）湘09民终1236号民事判决书中认定“供销社将登记在牛业公司名下的五处房产租赁给人，供销社应承担赔偿责任”，判决驳回上诉，维持原判。
被告人肖某生于4月7日主动投案并如实供述自己罪行。被告人肖某生配合沅江市供销社办理了涉案房屋的物权转让手续，沅江市供销社对其出具谅解书予以谅解。
本院认为，被告人肖某生提供伪造的资料将沅江市供销社修建所有的五处房产产权登记在其负责经营的公司名下，并以该五处房产的物权权利受到损害为由提起诉讼，导致沅江市供销社败诉，合法权益受损。
被告人肖某生以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序且严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。沅江市人民检察院指控被告人肖某生犯虚假诉讼罪的罪名成立，本院予以支持。
被告人肖某生主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚被告人肖某生案发后主动配合被害单位沅江市供销社办理房屋产权转让手续，获得了被害单位的谅解，可酌情从轻处罚。被告人肖某生认罪认罚，可酌情从宽处罚。
辩护人提出的被告人肖某生具有自首情节，认罪认罚，案发后主动配合沅江市供销社办理房屋产权转让手续获得沅江市供销社谅解，均可从轻处罚的辩护意见，经查均与本案事实相符，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：
被告人肖某生犯虚假诉讼罪，判处罚金人民币五千元。
#头条# #广东# #便利店#我就想问问广东这边的房东，是不是都这么没底线，视钱如命。
我们转了惠州博罗石湾镇一个80平铺面，转来做便利店，转店时房东老板说合同是三年的，因我们是转他人的，还剩两年，房东说让我们继续用这合同，合同满了再另外签，我们当时就问他，合同期满之后房租是怎么算的，会加租吗？他说会加，但不会加太多，加现房租的百分之十，我们夫妻听加百分之十就是200块，觉得还可以接受，就说可以，但合同里没有这条，我们也觉得没什么，觉得房东不会不遵守承诺，因为是个70多岁的老爷爷。
就这样我们把便利店开起来了，加转让费，别的七七八八，进货，到顺利运转，开起来花了二十多万，开半年左右，店里的一个房间大漏水，两小时就把房间淹了，我们打电话给房东，房东过来了，叫了一个修漏水的人来看，说不好弄，不确定是下水管道漏水还是墙漏水，要花点钱，问我们怎么说，我说这房子都是房东的，这是房屋质量问题，肯定是房东出钱，结果房东说把房子租给你们，我就不管了，你们自己出钱，就走了，听了我心里那个气啊，我说这老头之前觉得好好的，怎么这样，老公问我怎么办，我爬上去看了一下，空调管道跟下去管道都是从墙穿过的，会不会是外墙水穿过来的水，正好旁边有工地在建房子，我让老公向他们借点水泥，我们自己把几个管道旁都涂了厚厚的一层水泥，等它干了看下次还会不会漏水，结果还真没有再漏水了，这事就这样过了。
到了8月，房东过来说两年合同期到了，要签新合同，问我们签不签，不签就搬走，我听这语气真想搬走，但是我们花了20多万，正好又是疫情严重时候，我们搬去哪里，我们肯定续约，好，重点来了，房东说按市场价，他们店铺房租低了，要涨百分之五十房租，本来要涨百分之75的，看我们是老实人，每个月也按时交房租，就涨你们百分之五十，就是一千大洋，我的天，我说你之前不是说只涨百分之十吗？他说没有说过，合同上也没有，要是同意就签，不同意就搬走，我那个气啊，我说到处都在说疫情期间都在降房租，免租，怎么到了这里就还要涨房租，还一涨就是一千，他说不要拿这个来说事，我说疫情期间，你让我搬哪里去，到处都在停工，他说那他不管，没办法，舍不得花了20多万，还都是贷款的，就把合同签了，到现在四年了，不管刮风下雨，15号这天房东就会过来抄水电表，交房租，跟他说下午过来，他偏要上午过来，而且只收现金。四年来没有少交过一分钱，但他就是这么积极，怕你跑了不成。
天天网络上广东这里好房东，那里好房东，我怎么没见到过，见到的到是吸血鬼，开这个便利店四年了，有时来收租时就问我黄山怎么卖，我说7块，他说这么贵，别人那都是6.5元，我听了气死了，不理他，妈呀，你涨房租不说贵，我卖的是正常价格，四年从不照顾你生意，还说这些话，我要被气死，今天15号，又来收租了，完事说让我们交排污费，？？？？我说什么排污费，他说政府道路都弄了新排污管道，都要交？我说这不是你们房东交的吗？这个也要我们交？我就想问问，这个该我们交了，我是租的你房，、我是交一个月还是交一年的，还是所有的都是我们交，那我不租了，凭什么让后面的租客享福，而且租房还不能排污，排污费还另外交，哪里来的道理。
广大的网友，这情况去找谁，谁能帮助我们，我一直在转店，转一年都转不出去，就问房东这样做是不是正确的，有没有管这些房东的，就是因为我们老实，什么都不懂，就想问这些都该不该我们租客交？该去找什么部门反应？
湖南盛大惊喜利用合同诈骗几百个亿，受害者十多万人，请领导为我们做主啊！
头条娱乐今日头条娱乐官方账号
#汤唯青龙奖最佳女主# 11月25日，韩国第43届青龙电影奖颁奖礼举行，中国演员汤唯凭借电影《分手的决心》获得最佳女主角奖，恭喜！汤唯在获奖感言中表示：感谢写这个剧本的人，每一位帮助我们拍摄成功的人，感谢走进影院观看我们电影的每一位观众。演员一辈子就在等一个好剧本，一个好角色，有时候要几个月，有时候要几年十几年，我很幸运等到了宋瑞莱。非常感谢，所以，我们是在一起的。爸爸妈妈如果你们正打开手机在看，我要说，请你们把手机关上，因为你们要保护眼睛，因为我还要拍更多作品请你们来看。
投诉“上海海同优才教育培训有限责任公司” 在招生学员时，根据就不了解学员的实际状况引导签入学合同，不询问学员智力问题是否能学会编程的课程；不询问学员当时的经济状况是否能支付学费；没有经过调查就让学员签合同，同时诱导签下贷款合同，这些都是通过网络来完成。何同学先天性残疾，说话口齿不清，两髋骨大小不一，两腿长短不一，走路脚跟不着地，16岁时去湖南湘雅医院咨询时，专家医生说是脑瘫不给治疗方案的，这样身体素质的学生，数字考7分的学生，长沙北大青鸟看到他的状况都认为何同学不俱备学习编程的条件的学生，为什么“上海海同优才教育培训有限责任公司”的老师就认为何同学能学会了？当何同学在线上听过几次课程后确实听不明白，学不懂时，向班主任提出要退学时，老师说休学。那请问老师，休学是什么意思，学费不退吗？贷款公司还在不停的打电话同时发信息催还款呀，学校的宗旨是为国家为社会培养人才，还得因才施教才行呀！不能因为赚钱蒙蔽了双眼！原本16800元的课程费用，现在贷款公司的利息都达到二万多了，没有钱还就发律师函。那就等他来告吧，何同学连自己的生存都有问题，上海海同优才教育怎么处理？海同老师别躲避了，承担责任吧！不是每个学生你们都可以教会的，不是每个人的钱都可以赚的！请广大朋友评理。保护弱者！保护弱者！保护弱者！
#湖南大学湘潭大学发布联合声明#【湖南大学、湘潭大学就“舱外航天服设计争议”发布联合声明】7月9日，湖南大学、湘潭大学就“舱外航天服设计争议”发布联合声明：“神舟十二号”成功升空以来，多家媒体对“舱外航天服”工业设计进行了报道。该科技协作项目由某航天部门与湘潭大学于签署合同书，项目负责人为马秋成，技术负责人为罗建平（时任湘潭大学讲师）。1月，项目通过验收总结。同年7月，罗建平从湘潭大学辞职，赴清华大学攻读博士学位。9月，罗建平博士毕业后进入湖南大学工作，在设计艺术学院任助理教授，并组建航天产品科研团队。在此期间，罗建平一直从事航天服的设计研发与完善工作。
7.3万余字的《建设项目工程总承包合同》示范文本，趁着黄码居家隔离两天期间过了一遍。不得不感叹建设工程领域的专业技能需要抠得很细，欢迎志同道合的朋友随时沟通交流啊，共同学习很重要！
最高法院：双方实际履行的施工合同无效，但为当事人真实的意思表示，可按照该合同确定双方的权利义务，违约条款是否适用？
裁判理由
开源公司与闽南公司未经招投标即签订了《湘商·鑫贸大楼主体建安工程施工合同书》，在闽南公司中标后，双方又签订了一份用于备案的《湖南省建设工程施工合同》，故双方存在明显的串标行为，违反了《招投标法》中有关禁止未招先定、串通招标的效力性强制性规定，故《湘商·鑫贸大楼主体建安工程施工合同书》和《湖南省建设工程施工合同》均无效。《湘商·鑫贸大楼主体建安工程施工合同书》系双方实际履行的合同，为当事人真实的意思表示，应当按照该合同确定双方的权利义务。一、二审判决按照该合同确定案涉工程款的计算依据，并无不当。又因施工合同无效导致合同中的违约金无效，二审判决未支持闽南公司关于违约金的诉请，结果正确。
案件索引
（）最高法民申5258号
如果觉得《湖南农村信用社贷款合同 农村信用社贷款担保合同》对你有帮助，请点赞、收藏，并留下你的观点哦！
